De bestekken van de BV STONE ATTITUDE zijn drie maanden geldig, tenzij ze door haar uitdrukkelijk worden verlengd voor het einde van de oorspronkelijke periode. De ondertekening van het bestek door de klant verbindt de partijen. In afwezigheid van een geschrift van de BV STONE ATTITUDE zijn de clausules van de medecontractanten die in tegenspraak zijn met haar eigen clausules niet van toepassing en zijn alleen haar eigen algemene voorwaarden van toepassing.
Elke vertraging of belemmering in de uitvoering van de werken die te wijten is aan de klant (ontoegankelijke werf, belemmerd werkoppervlak, gebrek aan watertoevoer, gebrek aan of ontoereikende elektriciteitsvoorziening - minimum 16 ampère, enz.) brengt voor de klant de verplichting met zich mee om onmiddellijk de overeengekomen prijs te betalen en de schade te vergoeden die de BV STONE ATTITUDE lijdt als gevolg van de vertraging of de belemmering in de uitvoering van het bestelde werk (in het bijzonder: kosten van technische werkloosheid van arbeiders, kosten van opslag van goederen, enz.)
Elke wijziging aan de werken voorzien in het oorspronkelijke bestek, hetzij door de klant, hetzij door de BV STONE ATTITUDE, dient schriftelijk te gebeuren door middel van een document dat door beide partijen ondertekend is; alleen schriftelijke documenten die door beide partijen ondertekend zijn, worden in aanmerking genomen, bij gebreke waarvan het oorspronkelijke bestek voorrang geniet.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen, wordt de uitvoeringstermijn indicatief en te goeder trouw vermeld bij de registratie van de bestelling. Indien zich later een onvrijwillige vertraging van de kant van de BV STONE ATTITUDE of een geval van overmacht voordoet, kan dit op geen enkele manier de beëindiging van de overeenkomst, het inhouden van de betaling of het toekennen van een schadevergoeding rechtvaardigen. In geval van wijzigingen aangebracht door de koper in de loop van de bestelling, komen de aanvankelijke uitvoerings- en installatietermijnen te vervallen.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de overeengekomen prijs betaald bij de voltooiing van het werk.
De facturen van BV STONE ATTITUDE zijn onmiddellijk betaalbaar, in contant of door overschrijving op rekeningnummer BE27 0015 0931 7673. Voor facturen die niet op de vervaldatum betaald zijn, wordt automatisch en zonder voorafgaande herinnering of ingebrekestelling een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 12% van het factuurbedrag of van het verschuldigde saldo in rekening gebracht, bovenop de wettelijke nalatigheidsrente. Deze schadevergoeding kan niet minder bedragen dan € 50,00. Elke betalingsvertraging van meer dan 10 werkdagen leidt automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving tot de opschorting van de uitvoeringen en de werkzaamheden, in welk geval de klant als enige alle ongemakken of schade draagt die uit deze opschorting kunnen voortvloeien, zonder dat hij enig verhaal kan uitoefenen tegen de BV STONE ATTITUDE.
De klant zorgt ervoor dat de lokalen toegankelijk zijn en ontdoet de te behandelen oppervlakken en hun nabijheid van alle meubilair en materiaal, evenals het traject van de arbeiders waar hij ervoor zorgt dat de vloeren beschermd zijn; hij zorgt ervoor dat zijn bezittingen beschermd zijn tegen stof. Bij gebrek hieraan zullen de werkzaamheden voor het verhuizen en vrijmaken van de plaats van installatie door het personeel van de BV STONE ATTITUDE extra aangerekend worden. De BV STONE ATTITUDE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan decoratie en meubilair die door de klant op het werkterrein of binnen de nabijheid ervan en op het parcours van de arbeiders wordt achtergelaten, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van de kant van het personeel.
De door de BV STONE ATTITUDE uitgevoerde werkzaamheden bestaan uitsluitend uit onderhoudsen renovatiewerkzaamheden aan bekledingen met natuursteen; de BV STONE ATTITUDE garandeert de naleving van de regels van de kunst en het exclusieve gebruik van geschikte producten, maar gaat in geen geval een resultaatsverbintenis aan.
In ieder geval is haar aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het bestelde werk.
De klant geeft de BV STONE ATTITUDE uitdrukkelijk toestemming om, indien nodig, beroep te doen op onderaannemers.
Na de behandeling van de oppervlaktes verplicht de klant zich ertoe om de aangebrachte producten te laten drogen. De offerte omvat niet het schoonmaken op het einde van de werkzaamheden of de bescherming van de behandelde oppervlaktes.
Eventuele klachten moeten per aangetekende brief binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen en/of werken worden ingediend.
In geval van gehele of gedeeltelijke eenzijdige annulering van een bestelling door de klant, verbindt deze zich ertoe de BV STONE ATTITUDE als volgt te vergoeden:
a. Een schadevergoeding van 30% wordt in rekening gebracht indien de annulering minder dan 8 dagen na ondertekening van het bestek plaatsvindt;
b. Een schadevergoeding van 50% zal in rekening worden gebracht indien de annulering meer dan 8 dagen na de ondertekening van het bestek plaatsvindt;
c. Bij annulering minder dan een week voor aanvang van de werkzaamheden wordt 100% schadevergoeding in rekening gebracht;
In geval van een onvrijwillige stopzetting van de werken door de BV STONE ATTITUDE, of in geval van de onmogelijkheid om de werken te beginnen op de voorziene datum omdat de ruwbouwwerken niet klaar zijn, of in geval van onmogelijkheid voor haar teams om de werf te betreden door de afwezigheid van de bewoner, zal het aldus verloren arbeidsloon gefactureerd worden aan de klant ten bedrage van € 450,00 per dag en per arbeider, exclusief BTW, evenals de eventuele verplaatsingskosten. Eventuele winstderving zal eveneens worden aangerekend.
Het werk wordt uitdrukkelijk geacht te zijn opgeleverd vanaf de datum van uitgifte van de factuur.
In geval van een geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van VlaamsBrabant bevoegd, de BV STONE ATTITUDE behoudt zich het recht om de zaak voor te leggen aan
de rechtbank van de woonplaats van de klant.
Als het voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig is om een parkeerplaats te reserveren bij de autoriteiten, dan gebeurt dit door de klant en op zijn kosten, tenzij de klant uitdrukkelijk om het
tegendeel verzoekt, in welk geval de BV STONE ATTITUDE de parkeerplaats reserveert bij de bevoegde autoriteiten. In dat geval worden de extra kosten voor deze reservering aan de klant aangerekend.
De lokalen moeten vrij zijn van obstakels om een gemakkelijke toegang tot de te behandelen oppervlaktes mogelijk te maken). De klant stelt gratis elektriciteit, licht en water ter beschikking van
de BV STONE ATTITUDE, evenals, op verzoek, een afsluitbare ruimte in de onmiddellijke nabijheid van de werkplaats voor de opslag van materiaal en uitrusting en kleedkamers voor het personeel. (Je
ne trouve pas ça nécessaire, ça pourrait avoir un effet dissuasif).
De klant verbindt zich er uitdrukkelijk toe om het personeel van de BV STONE ATTITUDE of van haar onderaannemers af te werven gedurende een periode van twee jaar na het einde van de overeenkomst; elke inbreuk op deze verbintenis geeft aanleiding tot een schadevergoeding voor de BV STONE ATTITUDE gelijk aan 6 maanden bruto maandloon voor de ontslagen werknemer.
Your browser is ancient! Upgrade your browser to experience this site.